甲乙双方工程承包合同（工程承包合同协议书模板）

工 程 承 包 协 议

甲方：

乙方：

为了提高企业的经济效益，根据国家相关的法律、法规的规定。在甲乙双方自觉自愿的前提下，经甲乙双方共同协商，乙方承包甲方该项目及附属工程，为保证该建设工程施工的质量、安全、工期的顺利实施，甲乙双方共同订立如下协议：

一、经营管理

乙方作为本工程的完全责任人，负责工程所产生的民事及法律权利，义务承担全部责任。该工程施工期间乙方实施大包干施工，包质量、包工期、包安全、包材料采购，包人员及施工组织管理。施工期间乙方必须严格执行国家现行的施工技术规范、验收标准和施工图纸进行施工，确保工程质量。保证安全施工、文明施工和按期完工。乙方经营期间，对必属施工队应规范管理，严格按照国家规定用工，施工现场应配足持证上岗的管理人员。

二、工程概况

1、工程名称：***污水处理工程

2、工程造价：约60万元

3、工程地点：

三、财务管理

该工程建设方（业主）所拨付的工程建设资金，原则上应付至甲方。甲方在收到该部分资金后，于三日内以现金或转账方式全部支付至乙方账户。

四、税费管理

乙方在本程施工过程中实行全额包干缴纳本工程项目所涉及的一切税和费。乙方必须遵守国家与行业及当地行政部门和税务部门的税费交纳规定，乙方必须合法经营，及时照章纳税。

五、管理费

本工程乙方向甲方缴纳合同总价款肆万元服务费（不含交给***公司管理费及税金）。先期大合同签订时支付1.5万元，余款工程结束后工程款按合同支付到位时，一次性付清。

六、案例责任

乙方在本工程施工过程中负责项目的全部安全责任，乙方必须执行国家与行业及当地行政安全管理部门的相关规定，在保障一切安全的条件下实施本工程项目。

七、工程质量

乙方在本工程施工中实行乙方负责本工程全部的质量责任，乙方必须执行国家与行业以及当地工程质量管理部门的相关规定，达到工程质量合格要求，承担质保期内的缺陷责任和质量追究等责任。

八、

本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，经甲乙双方签字或盖章生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

建设仲裁好处，建设工程仲裁收费多少？

仲裁 建设工程？建设工程仲裁程序

仲裁工程造价？仲裁工程造价鉴定申请书

政府工程仲裁？政府工程仲裁流程

个人工程承包合同怎么写？
【本文标题和网址，转载请注明来源】甲乙双方工程承包合同（工程承包合同协议书模板） http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/308589.html