当前位置:知更鸟 > 法律知识学习

施工索赔报告怎么写(工地误工索赔报告格式)

  • 法律知识学习
  • 2022-11-23 19:45:02
  • 0
  • [db:来源]

一、索赔成立的前提条件

1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;

2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;

3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

简记:

1、承包人有损失

2、非承包人造成的

3、承包人按规定提出索赔

以上三个条件必须

同时具备,缺一不可

二、构成施工项目索赔条件的事件

整体原则:

获利者提出、违约方吃亏、理亏者买单

1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;

2、因工程变更(含设计变更、发包人或监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失;

3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加;

4、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;

5、发包人延误支付期限造成承包人的损失;

6、对合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;

7、非承包人的原因导致工程暂时停工;

8、物价上涨、法规变化及其他。


庭审报告仲裁?庭审报告仲裁流程

实习劳动仲裁 劳动仲裁实训个人总结报告

申请劳动仲裁去哪(申请劳动仲裁去哪里)

成都仲裁委员会招聘?成都仲裁委员会招聘仲裁员

发现诊断报告有误,当事双方该如何应对?
【本文标题和网址,转载请注明来源】施工索赔报告怎么写(工地误工索赔报告格式) http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/282671.html

页面缓存最新更新时间: 2024年08月28日星期三

猜你喜欢

随便看看

首页 找律师