罗ＸＸ、朱ＸＸ等108户诉西安ＸＸ公司
商品房销售合同纠纷上诉一案
答辩状
答辩人：罗ＸＸ，男，ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日生，现住ＸＸ市ＸＸ区北客站长乐东苑D区，身份证号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ，电话：ＸＸＸＸＸＸＸ。
答辩人：朱ＸＸ，女，ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日生，现住ＸＸ市ＸＸ区北客站长乐东苑D区，身份证号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ，电话：ＸＸＸＸＸＸＸ。
被答辩人：西安ＸＸ公司，住所地：ＸＸ省ＸＸ市经济技术开发区未央路170号ＸＸ企业总部大厦16层ＸＸ单元，统一社会信用代码：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ。
法定代表人：张ＸＸ，该公司总经理，电话：029-ＸＸＸＸＸＸ。
根据被答辩人西安ＸＸＸ公司提交给法院的上诉状，结合本案一审证据材料，就被答辩人西安ＸＸＸ公司诉答辩人罗ＸＸ、朱ＸＸ等107户商品房销售合同纠纷上诉一案，提出如下答辩意见：
一、被答辩人诉称的事实与理由缺乏事实依据和法律依据，依法不能成立，并应予以全部驳回。
被答辩人诉称：
被答辩人与答辩人未约定逾期交房违约金支付时间，且一审法院未考虑本案实际情况，一审判决存在不合理之处
。
该事实缺乏事实依据和法律依据
，分述如下：
（一）该案在正式立案前，一审法院一直与被答辩人积极沟通，但被答辩人毫无诚意，一直拖延未答，最后也没有给出答辩人可以接受的调解方案；在一审庭审中，法院仍然给予了双方调解机会，但被答辩人并没有在法院规定的期限内给出实质的、有效的、双方都能接受的调解方案，以致最终调解无果，最后一审法院只能依法判决。
（二）被答辩人与答辩人签订的《商品房买卖合同（预售）》中，对逾期将房违约金的支付时间有明确约定。
该合同第十二条约定“
逾期交房责任：除不可抗力外，出卖人未按照约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第1种方式处理：1.按照逾期交房时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）。（1）·····（2）·····买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一(该比率应当不低于本条第1（1）项中的比率)的违约金
”
。
该合同附件十二补充协议第六条约定
：“双方同意本合同第十二条补充如下：逾期超过180日后，买受人要求继续履行协议的，上述逾期交房违约金支付总额不超过房价总价的2%”。
根据上述约定，被答辩人应该于其交付答辩人所买商品房之次日，就将其所欠答辩人的逾期交房违约金支付给答辩人。一审法院对未超过房屋总价的逾期交房违约金进行实际结算，对于超过房屋总价2%的逾期交房违约金按照房屋总价的2%计算。在本案一审中，答辩人在主张被答辩人应该支付答辩人逾期交房违约金的同时，还主张被答辩人向其支付延期支付逾期交房违约金的利息，但一审判决没有判决被答辩人支付迟延支付答辩人逾期交房违约金的利息，一审法院已为被答辩人节省了大量的支付成本。一审法院判决被答辩人在判决生效十日内支付答辩人逾期交房违约金，符合司法惯例，合理、合法、有效。
（三）被答辩人诉称一审法院未考虑疫情因素及项目付款的实际情况，将进一步加重企业经营负担，导致企业正常经营受阻，这完全是其拖延支付答辩人逾期交房违约金的一种托词。
1、被答辩人所说答辩人要求其支付逾期交房违约金与其所称“经营困难”不存在因果关系。被答辩人违规交房之次日起，一直拒不支付答辩人逾期交房违约金，答辩人多方维权一直未果，万般无奈方诉至法院，以维护自身的合法财产权益不受非法侵害。
2、答辩人依据双方所签合同、依法律要求被答辩人支付逾期交房违约金是法律赋予其应有的权利。本案中，被答辩人显然缺乏契约意识，没有及时支付答辩人依据合同应该支付给自己的逾期交房违约金，答辩人的正常维权行为，不应成为被答辩人拖延支付逾期交房前违约金的一种托词。
二、答辩人已向被答辩人全面履行合同约定之全部义务，但被答辩人怠于履行合同约定的逾期交房违约金之付款义务。答辩人一审要求其立即支付逾期交房违约金，同时承担本案一审诉讼费用的诉求既有事实依据，又有法律依据。
被答辩人的迟延付款行为违反了《中华人民共和国合同法》和《最高人民法院关于审理商品房销售合同纠纷案件适用法律问题的解释》等相关法律规定，已构成严重违约，依法应立即支付所欠答辩人逾期交房违约金。
《中华人民共和国合同法》
第六十条规定“
当事人应当按照约定全面履行自己的义务
”、第一百零九条规定 “
当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付
”。根据上述法律规定，答辩人已履行完毕合同约定的全部义务，答辩人多次向被答辩人催要逾期交房违约金，
被答辩人均以各种理由拖欠至今。被答辩人拖欠答辩人逾期交房违约金的行为给答辩人造成较大的经济损失。
根据双方签订的
《商品房买卖合同（预售）》
之约定和上述法律规定，被答辩人依法应立即向答辩人支付逾期交房违约金，并同时承担本案一、二审诉讼费用。
三、一审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予以维持。
（一）本案事实清楚，证据确实充分，被答辩人与答辩人之间存在合法、真实、有效的商品房买卖合同关系，且答辩人已全面履行合同义务。
1、涉案合同是双方真实意思表示，不违反国家强制性规定，合法、真实、有效。
根据答辩人与被答辩人所签
《商品房买卖合同（预售）》
，双方对说明、专业术语解释、合同当事人、商品房基本概况、商品房价款、商品房交付条件与交付手续、面积差异处理方式、规划设计变更、商品房质量及保修责任、合同备案与房屋登记、前期物业管理、其他事项等均作了明确的约定。这些
合同约定是双方真实意思表示，符合国家相关法律规定，真实、合法、有效
。
2、被答辩人逾期交房事实清楚，证据充分，依合同、依法律均应立即向答辩人支付逾期交房违约金。
（1）被答辩人在涉案合同附件十二《补充协议》关于“该商品房经验收合格”的约定违反法律强制性规定，依法应认定为无效。
《中华人民共和国建筑法》第六十一条
规定
“
交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件
。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用” 。
《建设工程质量管理条例》第十六条规定“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用
” 。
《中华人民共和国合同法》第五十二条
规定“
有下列情形之一的，合同无效：······（5）违反法律、行政法规的强制性规定
” 。
《中华人民共和国合同法》第四十条
规定“
格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效”。
案涉合同附件十二第四条第二款
约定“
该商品房经验收合格是指：有勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位对该单位工程质量出具《单位（主单位）工程质量竣工验收记录》及取得《建筑工程消防验收意见书》、《电梯安全检验合格证》
”。
该条款符合格式条款“重复使用”、“预先拟定”和“未与对方协商”三个实质要件，为格式条款。
根据上述法律规定
，
附件十二第四条第二款
之约定对“建设工程竣工验收应当具备下列条件”
进行
了
选择性删减
，该条款
免除自身责任、加重答辩人责任、排除答辩人主要权利
，违反了
《中华人民共和国建筑法》
和《建设工程质量管理条例》相关法律规定，该格式条款应认定无效。
（2）被答辩人违反合同约定和相关法律规定，至今尚未取得《房屋竣工验收合格表》，不具备约定和法定的交房条件，属违规交房。
涉案合同第四章第九条
约定“
商品房交付条件：该商品房交付时应当符合下列第1、2、 /、 /所列条件：1、该商品房已取得建设工程房屋竣工验收备案证明文件；2、该商品房已取得房屋测绘报告；3、 /；4、 /。该商品房为住宅的，出卖人还应提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》
”。
该合同第十一条约定“
交付时间和手续：（一）出卖人应当在2019年12月31日前（或2020年6月30日前）向买受人交付该商品房······
”。而被答辩人与实际交房之日才向答辩人罗ＸＸ、朱ＸＸ交付涉案房屋。且
交付房屋时只提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，无《房屋竣工验收合格表》
【在这里
强调一下
：
时至今日，被答辩人也未取得《房屋竣工验收合格表》
】。被答辩人之行为
既违反双方合同约定也违反了法律强制性规定，属于违规交房
。被答辩人于实际交房之日交房已经逾期，构成违约，依法应向答辩人支付逾期交房违约金。
（3）答辩人已履行了合同约定的全部义务，被答辩人迟延欠付答辩人逾期交房违约金事实清楚，证据充分。
通过答辩人一审提交的
《商品房买卖合同（预售）》、《陕西省增值税普通发票》、《首期房款收据》、《银行借款借据》、《产权登记费收据》、《钥匙托管委托书》、《西安恒大国际城准入入住通知书》、《西安恒大国际城交房温馨提示》
等一系列证据可以
充分证实
，被答辩人迟延欠付答辩人逾期交房违约金是不可争辩的事实。答辩人通过各种手段向被答辩人追要其所欠逾期将房违约金，但被答辩人总是以各种理由加以推托，一直拒不支付给答辩人。
综上全部所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予以维持，恳请二审法院依法驳回被答辩人的全部诉讼请求，同时依法支持答辩人的一审合法之诉讼请求，使答辩人的合法财产权益得到最大限度的保护。
答辩人：罗ＸＸ、朱ＸＸ
代理人：张显争律师
2022年3月25日
附：本答辩状副本1份
仲裁谁答辩 仲裁答辩书会发送给申请人吗
仲裁借贷 仲裁借贷答辩状
仲裁应诉时间，仲裁应诉答辩状
仲裁 借贷(仲裁借贷答辩状)
对仲裁仲裁撤销之诉的答辩 撤销仲裁裁决的答辩状
【本文标题和网址，转载请注明来源】上诉答辩状范文（民事纠纷被告答辩状范文） http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/290009.html
页面缓存最新更新时间：
2024年08月02日星期三
首页
找律师